知识源于沉淀 一、选择题(70题，每题1分。每个问题中只有一个选项最符合问题的含义)
建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为工程的建设和使用增值，则下列属
给项目建设增加价值的是(
)。
A.这有利于节约能源
B.有利于环境保护
C.有利于进度控制
D.有利于降低项目运营成本。
关于业主和施工方项目管理的目标和任务，正确的是()。a .业主的进度目标是指工程竣工验收的时间目标。b .业主是建设项目生产过程的总组织者，是项目管理的核心。c .分包商的成本目标由施工总承包商确定。
D.施工方的项目管理涉及项目实施阶段的全过程。
关于组织论及组织工具的说法，不正确的是（ ）。
A.影响系统目标实现的因素包括组织和人的因素，也包括方法和工具。b .组织结构模型反映了一个组织系统中工作任务和管理职能的划分。c .组织结构模式和组织分工都是相对静态的组织关系。
D.工作流组织反映了组织系统中各种任务之间的动态逻辑关系。
建设工程项目总进度目标论证的主要工作有：①进行项目结构分析；②编制总进度计划；③ 确定项目工作编码；④进行进度计划系统的结构分析；⑤编制各层进度计划。正确的工作顺 序 是 （ ） 。
A.③-①-②-⑤-④ B.③-①-②-④-⑤
C.①-④-③-⑤-② D.①-④-③-②-⑤
根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。A.建设单位报审的施工图设计文件未经审查批准的，不得使用建设单位不得委托本工程的设计单位进行监理建设单位使用未经验收合格的工程应有施工单位签署的工程保修书建设单位在工程竣工验收后，应委托施工单位向有关部门移交项目档案关于建设工程项目策划的说法，不正确的是（ ）。A.建设工程项目策划只针对建设工程项目的决策和实施
B.建设项目规划旨在为项目建设的决策和实施增值。
C.决策阶段规划的主要任务是明确项目开发或建设的任务和意义d .实施阶段规划的主要任务是确定如何组织项目的开发或建设。
下列关于项目总承包方工作程序的说法，正确的是（ ）。A.在项目启动阶段任命项目经理
B.项目部的成立属于项目的初始阶段。
C.清理各种债权债务属于项目管理的最后阶段。d .总结项目属于合同的最后阶段。
关于施工企业劳动用工和工资支付管理的说法，正确的是（ ）。
A.试用期满后，施工企业与劳动者应当按照有关法律法规签订书面劳动合同。b .劳动合同一式两份，双方各执一份。
C.经营者变更后7个工作日内在当地建筑企业信息管理系统中进行变更。
d、建筑施工企业因临时生产经营困难未能按照约定日期支付工资的，延期支付最长不得超过60日。
关于建设工程项目施工质量验收的说法，正确的是（ ）。
A.检验批主控项目的验收具有否决权。b .分项工程是工程验收的最小单位。
C.分项工程质量验收应进行综合质量评定。d .分项工程的验收应由专业监理工程师组织。
关于成本分析的说法，正确的是( )。成本分析是建立施工项目成本管理责任制的基础成本分析是计算实际成本和计划成本的差异并进行分析，采取措施减少或消除损失浪费 C.成本分析贯穿于施工成本管理的全过程
D.项目过程成本分析的直接工作是进行项目过程成本核算。
关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的是（ ）。A.项目的进度计划系统应该在项目的决策阶段建立完成
B.进度计划系统可以由不同深度、不同功能、不同时期的相互关联的进度计划组成。c .由不同深度的进度计划组成的进度计划体系包括控制、指导和实施进度计划。
d .由不同功能组成的进度系统包括总进度、项目子系统进度和子系统中的单项项目进度。
固定总价合同中，承包商承担的价格风险是（ ）。
A.工程测量误差b .不确定的工程范围
C.错过的项目和上涨的价格d .工程变更
关于索赔成立条件的说法，错误的是（ ）。
A.与合同相比，事件造成了承包商工程费用的额外支出或工期的直接损失。b .造成费用增加或工期损失巨大，超出承包人正常承受范围。
C.费用增加或工期损失的原因不属于合同约定的承包商的行为责任或风险责任。d .承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部工程应编制专项施 工方案，并附具安全验算结果，经（ ）签字后实施。
A.施工单位的施工项目经理和技术负责人b .施工项目经理和总监理工程师
C.施工单位技术负责人和总监理工程师d .施工单位技术负责人和专业监理工程师
根据文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中的“一图”是（ ）。A.施工进度网络图 B.安全管理流程图
C.大型施工机械布置d .施工现场总平面图
关于施工成本分析依据的说法，正确的是（ ）。会计核算主要是价值核算，可对正在发生的经济活动进行核算统计核算的范围比会计、业务核算要广业务核算的目的在于迅速取得资料，及时采取措施进行调整 D.统计核算不能用劳动量进行计量下列建设工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是（ ）。
A.在项目实施期间建立总体项目管理计划。b .合理安排和实施项目管理各阶段的工作内容。
C.编制项目实施期的总体组织计划d .编制项目实施期的总体合同结构计划。
下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是（ ）。A.通过偏差分析找出成本超支潜在问题
B.选择满足功能要求且成本低的施工机械。c .明确各级成本经理的任务和职责。
D.选择适合项目规模、性质和特点的合同结构模式。
某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成 9 人重伤、直接经济损失 2000 万元，经调查，系现场管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为（ ）。
A.经营责任重大事故b .经营责任重大事故
C.指导责任重大事故d .指导责任重大事故
根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》，关于专业工程分包人责任和义务的说法， 正确的是（ ）。
A.分包商必须服从雇主直接发出的指令，并能与雇主或工程师有直接的工作联系。b .根据合同对分包工程进行深化设计和施工，并向承包商提交详细的施工组织设计。c .遵守政府有关部门的管理规定，按规定办理相关手续，并承担相应费用。
d .分包合同价格与总合同价格的相应部分之间存在连带关系。
关于工程保险的说法，正确的是（ ）。A.工程一切险要求投保人以项目法人的名义投保国内工程通常由承包人办理工程一切险，国际工程由项目法人办理第三者责任险是指施工原因导致项目法人和承包人以外的第三人受到财产损失或人身伤害的赔偿CIP 保险能实施有效的风险管理，降低赔付率，不便于索赔施工过程中投资的计划值和实际值进行比较时，相对于工程合同价可作为投资实际值的是
( )。
A.投资规划b .项目预算c .项目预算d .项目付款
项目成本的核算、结转和成本信息的提供应当在要求时期内完成。这体现了成本核算原则 的 （ ）。
A.分期核算原则b .及时性原则c .一致性原则d .配比原则
工程档案编码应根据有关工程档案的规定、项目的特点和（ ）等而建立。A.项目实施的工作任务目录 B.项目实施单位的需求
C.分部分项工程定额号d .信息投入产出模型
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于项目经理的描述中，不正确的是（ ）。A.承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同和为其缴纳的社会保险的有效证明紧急情况下为确保施工安全，项目经理在采取必要措施后，应在 48 小时内向专业监理工程师提交书面报告承包人需要更换项目经理的，应提前 14 天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意项目经理因特殊情况授权下属人员时，应提前 7 天将授权人员的相关信息通知监理人，并征得发包人书面同意关于安全生产责任制度的说法，正确的是（ ）。
A.安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。b .一个30000㎡的施工项目部应至少配备一名专职安全经理。
c纵向上，应该覆盖从最高管理者到专职安全生产管理者的范围。d .横向上，应涵盖各项目负责人的安全生产责任制。
下列进度措施中，属于组织措施的有（ ）。
A.采取经济激励措施b .工程材料采购模式的比较分析
C.进度控制会议组织设计d .工程项目设计和施工方案的优化
某施工单位为订立某工程项目建造合同共发生差旅费、投标费 50 万元。该项目工程完工时共发生人工费 600 万元，差旅费 5 万元，管理人员工资 98 万元，材料采购及保管费 15 万元。根据《企业会计准则第 15 号—建造合同》，直接费用是（ ）万元。
公元前620年至公元前665年
工程项目管理信息系统中，属于合同管理功能的是（ ）。
A.将项目预算与合同价格进行比较。b .合同执行情况的查询和统计分析。
C.合同通用条款的编制d .合同结构的选择
某工程项目总价值 1800 万元，总工期为 15 个月，现因建设条件发生变化需增加额外工程费用 600 万元，则根据比例分析法承包方可提出的工期索赔为（ ）个月。
A.7.5 B.5 C .二十四D.45
关于施工承包合同争议解决方式的说法，正确的是（ ）。A.争议解决的方式中，最常用、最有效，也应该首选的是协商 B.特聘争端裁决委员会的任期与合同期限一致
C.DAB成员一般是工程技术和管理方面的专家，其报酬由业主承担。由D.DAB做出的裁决是强制性的，而不是最终的。
根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认并经监理验收后覆盖隐蔽的项目，总监理工程师 要求重新检验，经检验证明工程质量符合要求，则由此增加的费用和工期延误的承担方式是
( )。
A.监理人应承担由此增加的费用和延误的时间。b .发包人应承担增加的费用和工期延误。
C.增加的费用由承包人承担，工期延误由发包人承担。
D.承包商应承担增加的费用和工期延误。
根据《质量管理体系标准 基础和术语》，质量管理的首要关注点是( )。
A.各级领导要确立统一的目的和方向。b .满足客户要求，努力超越客户期望。c .持续关注改进。d .所有员工积极参与。
关于施工预算和施工图预算的说法，正确的是（ ）。编制施工预算依据的定额比编制施工图预算依据的定额粗略一些施工预算是施工企业组织生产的依据，施工图预算是投标报价的主要依据 C.施工图预算只适用于建设单位，而不适用于施工单位
d .一般情况下，施工图预算的人工费和人工费低于施工预算。
根据《建设工程监理合同（示范文本）》GF—2012—0202，关于监理人职责的说法，正确的是
( )。
委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应代表委托人进行处理委托人与承包人合同争议提交仲裁机构时，监理人应提供必要的证明资料 C.任何情况下，监理人的指令都必须经委托人批准后方可发出
d .当监理人发现承包人的人员不能胜任其工作时，他无权要求承包人更换他们。
直方图的分布形状及分布区间宽窄，取决于质量特性统计数据的（ )。A.样本数量和分布情况 B.控制标准和分布状态
C.平均值和标准差d .控制标准的分布位置和上下限
关于施工质量缺陷的处理，说法正确的是（ ）。A.某些混凝土结构表面出现蜂窝、麻面，可不作处理某公路桥梁工程预应力按规定张拉系数为 1.3 ，而实际为 0.8，需加固处理质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用和安全要求，而又无法返工处理，可限制 使用混凝土现浇楼面的平整度偏差达到 10mm，需返修处理某已标价工程量清单中钢筋混凝土工程的工程量是 1000m³，综合单价是 650 元/m³，该分部工程招标控制价为 80 万元。实际施工完成合格工程量为 1500m³。则固定单价合同下，钢筋混凝土工程价款为（ ）万元。
60.0至97.5
与双代号网络图相比，单代号网络图的特点是（ ）。
A.没有虚功，画图简单。b .箭头线的长度可以直观的反映工作时长。
C.箭头容易产生更多的纵横交叉。d .参数计算复杂，难以检查和修改。
建设工程物资采购合同约定质量标准的一般原则不包括（ ）。A.按颁布的国家标准执行
B.没有国家标准，有行业标准的，按行业标准执行。c .没有国家标准和行业标准的，可按企业标准执行。d .将根据国际标准实施。
下列施工成本材料费的控制中，可以影响材料价格的因素是（ )。A.材料领用的指标 B.材料的投料计量
C.材料消耗的大小d .材料的采购和运输
政府质量监督机构对工程项目实施质量监督的第一步工作是（ ）。A.制定质量监督工作计划 B.抽查工程质量问题
C.接受建设单位的申请手续d .制定工程质量监督方案。
下列工程合同风险中，属于合同信用风险的是（ ）。
A.工程变更风险b .价格上涨风险
C.非法分包风险d .不可抗力风险
关于建设工程项目施工成本控制的说法，正确的是（ ）。A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证指标控制程序是对成本全过程控制的基础管理行为控制程序和指标控制程序是对项目成本进行结果控制的主要内容管理行为控制程序和指标控制程序在实施过程中相互交叉、相互制约又相互联系按照国际通用的预警信号颜色表示，安全状况为“安全状况特别严重”时，预警信号颜色及 等级为（ ）。
A.红色，二级预警b .橙色，二级预警
C.红色，一级预警d .黄色，三级预警
2022 年 1 月 15 日，某住宅工程竣工验收合格，则办理竣工验收备案的截止时间是（ ）。A.2022 年 1 月 18 日 B.2022 年 1 月 22 日
C.2022年1月30日d 2022年2月15日
下列合同实施偏差处理措施中，属于合同措施的是（ ）。A.增加投入 B.变更技术方案
C.采取索赔d的手段，调整工作流程和计划
某网络计划中，假设计划工期等于计算工期，且工作 F 的开始节点和完成节点均为关键节点。
关于工作F的说法，正确的是(
)。
A.工作F是关键工作
B.工作F的总时差等于自由时差。
C.工作f的自由时差为零。
D.工作总时差F大于自由时差。
根据《建设项目管理规范》(GB/T 50326-2017)，项目管理策划大纲的编制包括:①确定项目管理目标；(2)定义项目需求和项目管理的范围；(3)确定项目管理组织模式、组织结构和职责分工；④分析项目实施条件，分解项目工作结构；⑤明确项目管理措施；⑥编制项目资源计划；⑦提交审批。正确的编程步骤是()。A.①②③④⑤⑥⑦ B.②①④③⑤⑥⑦
C.①②④③⑥⑤⑦ D.②①③④⑥⑤⑦
关于网络计划中节点的说法，正确的是（ ） 。 A.节点在网络计划中只表示事件，即前后工作的交接点 B.节点编号顺序应从小到大，可不连续，但不允许重复 C.箭头节点编号要小于箭尾节点编号
所有节点都有向内和向外的箭头。
下列影响施工质量的环境因素中，属于施工作业环境因素的是（ ）。
A.参与建设单位之间的协调程度b .项目所在建筑市场的规范化程度
C.项目工程地质条件的复杂程度d .各种能源介质的供应保证程度
建设工程项目质量管理的 PDCA 循环中，质量计划（P）阶段的主要任务是（ ）。A.确定质量目标并制定实现目标的行动方案 B.展开工程项目的施工作业技术活动
C.检查计划的实施过程。d .分析质量问题的原因并采取措施纠正。
质量管理预警属于安全生产管理预警体系中（ ）的内容。
A.外部环境预警系统b .预警信息管理系统
C.事故预警系统d .内部管理不善的预警系统
关于施工成本计划编制的说法，正确的是( )。
A.成本计划的编制应实行统一领导、集中管理，以生产部门为主体。b .成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定目标成本。
C.根据项目结构编制成本计划时，首先要将总成本分解到子项目和分项d .编制施工成本支出计划时，不需要考虑不可预见费用。
下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是（ ）。
A.编制施工作业技术指导书b .编制测量控制方案。
C.建立施工现场计量管理的规章制度d .制定施工现场的管理制度。
下列现场质量检查方法中，属于无损检测方法的是（ ） 。 A.混凝土坍落度的检测 B.铁锤敲击检查
C.钢棒中磷和硫含量的测定d .超声波探伤
双代号网络计划中，某工作最早第 3 天开始，工作持续时间 3 天，有且仅有 2 个紧后工作， 紧后工作最早开始时间分别是第 6 天和第 7 天，对应总时差是 5 天和 3 天。该工作的总时差
和自由时差是(
)。
答:4天，1天
B.5天，1天
C.4天，0天
D.2天，2天
关于项目网络计划中工作最迟完成时间的计算，说法不正确的是()。a等于其所有立即工作的最晚开始时间的最小值B等于其所有立即工作的间隔时间的最小值C等于其节点完成的最晚时间。
d等于最早完工时间和总时差之和。
根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理正确的程序是（ ）。A.风险识别→风险评估→风险应对→风险监控
B.风险规划→风险分析→风险评估→风险应对c .风险识别→风险分析→风险应对→风险监控d .风险规划→风险评估→风险自留→风险转移
网络计划中，某项工作的最早开始时间是第 5 天，持续时间 2 天，两项紧后工作的最迟开始时间是第 9 天和第 11 天，该项工作的最迟开始时间是第（ ）天。
a6 b . 7 c . 8d . 9
根据《企业职工伤亡事故分类》，某工人因在施工作业过程中受伤，在家休养 21 周后完全康复，该工人的伤害程度为（ ）。
A.重伤b .轻伤c .职业病d .伤残
下列关于合规性评价的说法，正确的是( )。
A.合规性评价分为公司级、项目组级和团队级三个层次。b .公司级评估每年进行一次，由项目经理组织。
C.工程等级评定由施工企业技术负责人组织。
D.当某一阶段建设时间超过半年时，至少进行一次项目级评估。
关于网络计划中总时差、自由时差与时间间隔的说法，不正确的是（ ）。A.工作的自由时差一定不超过其相应的总时差
b .自由时差等于工作与其直接工作之间的间隔的最小值。
C.自由时差等于紧随其后的工作的最早开始时间和最早完成时间之间的最小差值。d .空闲时间差的值等于最晚开始时间和最早开始时间之间的差。
根据应急预案体系的构成，针对具体的设施和岗位所制定的应急处置措施属于（ ）。A.综合应急预案 B.专项应急预案 C.现场处置方案 D.应急行动指南在人口稠密区进行强噪声施工作业时，按规定需避开的时段为（ ）。A.晚 10 时到次日早 7 时 B.晚 11 时到次日早 6 时
C.晚上10点到第二天早上6点
关于工程项目政府质量监督的说法，正确的是( ) 。 A.监督抽样检测的重点是涉及结构安全和重要使用功能的项目
B.政府质量监督机构不对质检单位的工程质量行为进行监督。c .依法惩处违法行为不属于政府质量监督管理的内容。
d .政府质量监督机构的监督仅涉及工程的施工阶段。
下列施工成本管理措施中，（ ）是其他各类措施的前提和保障。
A.组织措施b .合同措施c .技术措施d .优化措施
下列施工质量控制活动中，属于事前控制的是（ ）。
A.建立质量管理点b .评估质量活动的结果
C.过程质量检查d .动态跟踪管理质量控制点
成本考核的主要依据是成本计划确定的各类指标，一般包括（ ） 。A.拟定工作预算成本指标、已完成工作预算成本指标和成本降低率指标
B.成本计划的数量指标、质量指标、效益指标c .预算成本指标、计划成本指标、实际成本指标d .人、财、物成本指标
把施工所需的各种资源、生产、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场，使整 个现场能有组织地进行文明施工，属于施工组织设计中（ ）的内容。
A.施工部署b .施工方案c .专项安全施工方案d .施工方案
二、选择题(共30题，每题2分。每题有两个或两个以上符合题意的选项，至少一个。
一个错误。选择错误，此题不得分；少选，每选一项扣0.5分)
根据建设工程项目施工成本的组成，属于直接成本的有（ ）。A.差旅交通费 B.职工教育经费
C.施工机械折旧费d .管理人员工资e .周转材料租赁费
依据法律法规和工程施工承包合同，对施工单位的质量行为和项目实体质量实施监督控制的 监控主体有（ ）。
A.结构单元
C.设计单位
E.政府的工程质量监督部门
B.监督单位
D.材料和设备供应商
73.安全事故隐患管理的原则是(
)。
A.单项隐患综合治理的原则
B.预防和减灾并重的原则
C.关键治理原则
D.静态治理的原则
E.冗余安全治理原则
下列分部分项工程应组织专家对专项施工方案进行论证和审查()。a .高大模板工程b .爆破工程c .地下开挖工程d .基坑支护与降水工程e .深基坑工程
下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有( )。A.分析资金供应条件重视健全项目管理的组织体系重视信息技术在进度控制中的应用采用工程网络计划实现进度控制科学化E.分析施工技术的先进性和经济合理性下列有关建设工程安全事故处理措施的说法中，正确的有（ ）。事故发生后，事故现场有关人员应当于 1 小时内向本单位安全负责人报告情况紧急时，现场有关人员可以直接向事故发生地县级人民政府应急管理部门报告 C.应急管理部门逐级上报事故的时间不得超过 2 小时
D.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查。e .事故调查组应在事故发生之日起30天内提交事故调查报告。
某施工项目的进度和成本数据见下表，关于该项目成本计划的说法，正确的有（ ）。
编码
项目名
最早开始时间(月)
持续时间(月)
成本强度(万元/月)
11
场地平整
一个
一个
20
12
基础施工
2
三
15
13
主体工程建设
四
五
30
14
砖石结构
八
三
20
15
屋面工程施工
10
2
30
A.项目计划总成本335万元B月份计划成本45万元。
C.8月底计划成本共计235万元。四月和五月的计划成本是一样的。E月和9月的计划成本相同。
关于成本核算方法的说法，正确的有（ ） 。 A.表格核算法一般用于项目施工各岗位成本的责任核算 B.项目财务部一般采用表格法进行成本核算
C.施工单位应在项目部设置成本会计进行成本核算d .工程项目成本核算一般采用会计法。
E.核算方法只需要计算项目建设的直接费用。
某工程第三个月末时的已完工作实际费用（ACWP）为 1000 万元、已完工作预算费用（BCWP） 为 1200 万元、计划工作预算费用（BCWS）为 1500 万元，则该工程（ ）。
A.成本节约b .提前计划
C.性价比指数大于1 D，意味着效率更高，进度更慢。e .可以快速增加人员投入。
下列建设工程项目风险中，属于经济与管理风险的有（ ）。
A.工作流程组织b .现场和公共消防设施数量
C.个人安全控制计划d .引起火灾和爆炸的因素e .工程材料
网络进度计划的工期调整可通过（ ）来实现。
A.缩短非关键工作的持续时间b .增加非关键工作的时差
C.调整工作之间的逻辑关系d .调整关键工作的持续时间e .增减工作项
关于建设工程现场文明施工的措施的说法，正确的有（ ）。A.项目经理为现场文明施工的第一责任人
B.总体建设计划应根据项目实施的不同阶段进行调整。c .施工现场应实行半封闭管理。
D.施工现场周围应连续设置高度不低于1.5m的围栏。
E.施工现场作业区禁止随意吸烟。
关于正式投标及投标文件的说法，正确的有（ ）。
A.招标人可以拒绝在招标文件要求的截止时间后递交的投标文件。b .响应招标文件的实质性要求后，招标文件可能提出新的要求。c .通常，投标人需要提交投标保函。
D.招标可由项目所在地的企业项目管理部组织，无需委托书。e .投标密封不符合要求，经甲方同意投标有效。
下列可能导致施工质量事故发生的原因中，属于技术原因的有（ ）。A.构造设计不符合规范要求 B.操作人员技术素质差
C.地质勘察太粗心d .材料质量检查不严格e .违规操作
根据《建设工程施工合同示范文本》，除专用合同条款另有约定外，发包人的责任和义务主要 有（ ）。按照约定的内容向承包人免费提供图纸对施工现场发掘的文物古迹采取妥善保护措施 C.提供场内、外交通设施的技术参数和具体条件 D.最迟于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场E.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作关于工作任务分工和管理职能分工的说法，正确的有（ ）。A.项目各参与方应编制统一的工作任务分工表和管理职能分工表
B.在编制工作任务单之前，应对项目实施各阶段的具体管理工作进行详细分解。c .确定的工作任务清单在项目实施过程中不得调整。
D.提出并比较多个方案以加快进度是计划的工作。e .管理职能的划分既可用于项目管理，也可用于企业管理。
建设工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。A.有完整的技术档案和施工管理资料
B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量资质文件。c .有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场检测报告。d .有施工单位签署的工程保修书。
E.有工程款结算的支持文件。
对业主而言，成本加酬金合同的优点有（ ）。
A.分段施工可以缩短工期，不必等到所有施工图完成后再招标施工。b .根据自身实力和需求，深度介入控制项目建设和管理。
C.适用于工艺简单、结构方案d容易确定的工程，适用于时间紧的抢险救灾工程。
E.通过确定最高保证价格来限制项目成本。
施工项目月度成本分析的依据是当月的成本报表，分析的内容包括( )。
A.通过比较实际成本和预算成本，分析当月的成本降低水平。b .通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本的执行情况。
C.通过累计实际成本与累计预算成本的比较，分析完工成本的降低水平d .通过分析各成本项目的成本，了解总成本的构成比例。
e通过分析技术组织措施的实施效果，寻求更有效的节约资金的方法。
关于建设工程项目质量控制系统特点的说法，正确的有( )。A.项目质量控制体系只用于特定的项目质量控制
B.它涉及项目实施中所有的质量责任主体。c .其控制目标是施工企业的质量管理目标。d .项目质量控制系统是一次性的质量工作系统。e .体系的有效性需要由第三方进行审核和认证。
若网络计划的计算工期不能满足要求工期，则选择拟压缩持续时间的关键工作时，宜考虑的 因素有（ ）。
A.对质量影响不大的工作b .对安全影响不大的工作
C.使用足够的备用资源工作d .成本增加最少的工作e .持续时间最长的工作
在建设工程项目施工过程中，施工机具使用费的索赔款项包括（ ）。A.因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费
B.机械故障和停工维修造成的窝工费。
C.由于非承包商的责任导致工作效率降低，机械使用费增加
E.机械操作人员生病和停工造成的机械停工费用。
某双代号网络计划如下图（单位：天），关于工作时间参数的说法，正确的有（ ）。
A.网络计划的计算周期为15天。b .工作D最晚完成时间为第四天。
C.工作B的最晚开始时间是第一天。d .工作C的自由时差和总时差都是2天。e .工作I的最早开始时间是第11天。
与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的优点有（ ）。A.能为分包单位提供更好的管理和服务
B.分包价格对业主来说是透明的。c .有利于业主节省投资。
D.有确定合同总金额的依据。
E.由于多次招标，业主在招标上花费的时间会更多，工期也会拉长。
在项目实施阶段，项目总进度应包括（ ）。
A.投标进度b .设计进度
C.项目建议书编制进度d .项目调试运行进度e .项目建设和设备安装进度
工程质量管理常用的数理统计方法中，排列图法可用于（ ）的数据状况描述。A.质量偏差 B.质量稳定程度
C.质量缺陷d .质量问题的原因
E.质量控制情况
关于横道图进度计划的说法，正确的有（ ）。
A.工作及其简要描述通常放在页眉，而不是直接放在人行横道上。b .时间单位可以是工作日、小时、周、月等。
各项工作必须按照时间先后进行排序没有严谨的时间参数计算，不能确定计划的关键线路与时差工序间逻辑关系可以设法表达，但计划调整只能用手工方式，工作量较大关于工程担保的说法，正确的有（ ）。履约担保是为保证正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保履约担保有效期始于工程开工之日，终止日期可以约定在工程竣工交付之日质量保证金由发包人从工程进度款中扣除，总额一般限制在工程价款结算总额的 5% D.履约担保可以采用银行保函、履约担保书、履约保证金和同业担保的形式
e .预付款一般逐月从工程款中扣除，预付款保函的担保金额也相应逐月减少。
关于建筑市场诚信行为记录的说法，正确的有（ ）。A.由地方建设行政主管部门统一公布不良行为记录信息公布时间是行政处罚决定作出后 7 日内良好行为记录信息的公布期限一般为 3 年，不良行为记录信息的公布期限一般为 1 年不良行为记录信息公布期限最短不得少于 6 个月不良行为记录信息公布时间可以根据整改审查结果延长下列施工现场环境保护的措施中，正确的有（ ）。A.清理高大建筑物的施工垃圾时使用封闭式容器
B.除符合要求的装置外，禁止现场焚烧包装材料等各种废弃物。c .禁止用土方回填有毒有害废弃物。
D.在声源上降低噪声是防止噪声污染最根本的措施。e .使用消声器防止噪声传播属于声源控制
2023 年一建管理 答案
第一，单项选择
一个
2
三
四
五
六
七
八
九
10
11
12
13
14
15
C
B
B
C
A
A
A
C
A
C
B
C
B
C
D
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
C
B
C
C
B
C
D
B
B
B
A
C
B
B
B
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
四十二个
43
四十四
45
A
B
B
B
B
C
C
B
C
D
D
C
C
D
C
46
47
48
四十九个
50
51
五十二个
53
54
55
五十六岁
57
58
59
60
C
C
B
B
B
D
A
D
B
A
D
C
B
A
B
61
62
63
64
65
66
67
六十八
六十九
70
A
D
D
C
C
A
A
A
B
D
第二，多项选择
71
七十二个
73
74
75
76
77
七十八
79
80
英国国教会
ABCE
ABCE
(American Cinema Editors)美国电影电视剪接师协会
激光唱片
BCD
美国广播公司
自动呼叫分配系统
american council for drug education 美国反吸毒教育委员会
公元前
81
82
83
84
八十五
86
87
88
八十九
90
CDE
安倍（Abe）
交流电（alternating current）
美国广播公司
AcceleratedBusinessCollectionandDelivery（美国邮局采用的）加快收寄投递系统
BDE
AcceleratedBusinessCollectionandDelivery（美国邮局采用的）加快收寄投递系统
安倍（Abe）
阿卜杜勒
准博士
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
AcceleratedBusinessCollectionandDelivery（美国邮局采用的）加快收寄投递系统
自动呼叫分配系统
BCDE
BCD
安倍（Abe）
自动呼叫分配系统
BDE
BDE
存在
AcceleratedBusinessCollectionandDelivery（美国邮局采用的）加快收寄投递系统
